根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A 、15
B 、20
C 、25
D 、30
【正确答案：A】
第一章 总则第一条 为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，制定本条例。第二条 在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。
本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。第三条 建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。第四条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。第五条 国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。第二章 建设单位的安全责任第六条 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。第七条 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。第八条 建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。第九条 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。第十条 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。第十一条 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。
建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：
（一）施工单位资质等级证明；
（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；
（三）拆除施工组织方案；
（四）堆放、清除废弃物的措施。
实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。第三章 勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任第十二条 勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。
勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。第十三条 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。第十五条 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。第十六条 出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。
出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。
禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
61.下列关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是( )。
A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出
C人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议做出的裁定，当事人不得上诉
62.对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是( )取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.个人
D.国家
63.根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，下列关于申请工伤认定的说法，正确的是( )。
A.用工单位申请，劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请，用工单位协助
D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助
64.下列关于缺陷责任期确定的说法，正确的是( )。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日
D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进人缺陷责任期
65.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中、属于工程安全不良行为认定标准的是( )。
A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B.在施工中偷工减料的
C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
D.拖延履行保修义务的
66.根据《建设工程安全生产管理条例》，批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将( )报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
67.甲建设单位与乙设计院签订了设计合同。合同约定，设计费为200万元，定金为设计贵的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，那么应该返还给甲( )万元
A.30
B.40
C.60
D.70
68.根据《城镇污水排人排水管网许可管理办法》，下列关于城镇污水排人排水管网许可的说法，正确的是( )。
A.城镇排污许可根据排放污染物的浓度收费
B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证
69.分包工程发生质量问题时，下列关于总分包单位质量责任的说法，正确的是( )。
A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿
B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿
D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿
70.根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，下列关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是( )。
A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，两个单位共同为承担工伤保险责任的单位
B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位
C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
温馨提示：
