下列选项中,有关工程竣工日期的表述,错误的是( )。
A 、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定日期为竣工日期
B 、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C 、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
D 、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
【正确答案：A】
B是对的。
正确的日期是这样的。
提交竣工验收报告后15天内（这个好象有文件规定的，也有合同约定的）组织验收。通过则验收日就是竣工日。
如双方有其它的。则要分别对待了。
如此理解，A是错的了
竣工日期的认定是以建设工程竣工验收合格的日期为竣工日期；如果承包人提交了竣工验收报告，但发包人拖延验收的，是以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期。
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
拓展内容：
一、工程竣工验收由哪方组织
（一）要看是什么样的工程，如果是一些小型的改造工程，可以通过当地政府部门来组织验收，或者由工程的管理部门。如果是一些大型的项目，需要通过国家纪委相关主管部门，还有地方政府部门也要参与验收。
（二）同时验收的成员还有银行、环保部门、消防部门等组合而成，参与建造的施工单位也需要参加验收工作。另外建设单位、勘察单位等等都需要一并参与，大家共同完成验收的竣工流程。最后达标了，出具验收的检验报告。如果有问题，要提出整改的意见，并且限期整改，最后达标，还需要通过终验的流程。
法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
温馨提示：
