按照《建设工程施工合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是 ( )
A 、监理委托函
B 、工程变更申请书
C 、监理合同专用条件
D 、实施过程中与委托人签署的补充条件
【正确答案：B】
案例题 （一）背景资料 某工程钢筋混疑土基础底板,长度120m,宽度10m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。施工单位选用商品混疑土浇筑,P6C35混凝土设计配合比为11.72.80.46(水泥中砂碎石水),水泥用量400kg/m3。粉煤灰渗量20%(等量替换水泥),实测中砂含水率4%、碎石含水率1.2%。釆用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1-1),毎区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范要求设置测温点(见图1-2)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求)问题：
1.计算每立方米P6C35混凝土设计配合比的水泥、中砂、碎石、水的用量？计算每立方P6C35混凝土施工配合比的水泥，中砂、碎石、水、粉煤灰的用量是多少?(单位：kg,小数点后保留2位)1.(1)设计配合比中,水泥、中砂、碎石、水的用量分别为： 水泥质量为400kg 中砂质量为400×1.7=680kg 碎石质量为400×2.8=1120kg 水的质量为400×0.46=184kg (2)砂的含水率为4%,碎石含水率为1.2%。 施工配合比为 11.7×1.04（1.768）：2.8×1.012（2.8336）0.46-1.7×4%-2.8×1.2%（0.3584） 【答案】(2)施工配合比中水泥、中砂、碎石、水、粉煤灰的用量分别为： 水泥质用量为400×(1-20%)=320kg 砂质用量为400×1.768=707.2kg 碎石质用量为400×2.8336=1133.44(kg) 水的质用量为400×0.3584=143.36(kg) 粉煤灰的用量为400×20%=80(kg)2.写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)。
3.在答题卡上画出A-A剖面示意图（可手绘），并补齐应布置的竖向测量点位置。【答案】3.布置五层测温点。 根据GB50496-2018《大体积混凝土施工标准》（DB11/T1200-2015《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》） 6.0.1 大体积混凝土浇筑体 里表温差 、 降温速率 及 环境温度的测试 ，在混凝土浇筑后， 每昼夜不应少于 4 次 ；入模温度测量， 每台班不应少于 2 次 。 6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点布置，应反映混凝土浇筑体内 最高温升、里表温差、降温速率及环境温度 ，可采用下列布置方式： 1 测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线，测试区内监测点应按平面分层布置； 2 测试区内，监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的规定确定； 3 在每条测试轴线上， 监测点位不宜少于4处 ，应根据结构的平面尺寸布置； 4 沿混凝土浇筑体厚度方向，应至少布置表层、底层和中心温度测点， 测点间距不宜大于500（600）mm 5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定； 6.混凝土浇筑体表层温度，宜为混凝土浇筑体表面以内50mm 处的温度； 7.混凝土浇筑体底层温度，宜为混凝土浇筑体底面以上50mm 处的温度。
4.写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。【答案】4.常用的机械设备包括混凝土水平运输设备主要有手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等，垂直运输设备主要有井架等，泵送设备主要有汽车泵（移动泵）、固定泵，为了提高生产效率，混凝土输送泵管道终端通常同混凝土布料机（布料杆）连接，共同完成混凝土浇筑时的布料工作，以及插入式振捣器。P100（二）背景资料 某新建办公楼工程,地下二层,地上二十层,框架剪力墙结构,建筑高度87m。 建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同,基坑深7.6m,基础底板施工计划网络图(见图2)： 基坑施工前,基坑支护专业施工单位编制了基坑支护专项方案,屦行相关审批签字手续后,组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行专家论证,总监理工程师提出专家论证组织不妥,要求整改。 项目部在施工至第33天时,对施工进度进行了检查,实际施工进度如网络图中实际进度前锋线所示,对进度有延误的工作采取了改进措施。 项目部对装饰装修工程门窗子分部进行过程验收中,检查了塑料门窗安装等各分项工程并验收合格检查了外窗气密性能等有关安全和功能检测项目合格报告,观感质量符合要求。 问题：
1.指出基坑支护专项方案论证的不妥之处,应参加专家论证会的单位还有哪些?【答案】 1.（1）不妥之处组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行论证。 正确做法专家组成员人数应当为5人以上,且本项目的参建各方的人员不得以专家的身份参加专家论证。 （2）还应当参加论证的单位有 1）建设单位项目负责人或技术负责人； 2）监理单位项目总监理工程师及相关人员 3）施工单位分管安全的负责、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员 4）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
2.指出网络图中各施工工作的流水节拍,如采用成倍节拍流水施工,计算各施工工作专业队数量。【答案】 2.(1)工序包含垫层、防水、钢筋、模板和混凝土,流水节拍分别为3天、3天、9天、6天、6天。 (2)如果组织成本流水节拍,上述五个工序各组织工作队数量为1、1、3、2、2,合计9工作队进行施工。
3.进度计划监测检查方法还有哪些?写出第33天的实际进度检查结果。
3.(1)横道计划比较法,网络计划法,实际进度前锋线法,S形曲线法,香蕉型曲线比较等。 (2)钢筋-3进度正常。模板-2进度提前3天。 混凝土-1进度延误3天。
4.门窗子分部工程中还包括哪些分项工程?门窗工程有关安全和功能检测的项目还有哪些?4.（1）子分部工程包括木门窗安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装分项工程。 （2）门窗工程的安全和功能检测项目有建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。（三）背景资料 某新建住宅工程,建筑面积22000㎡,地下一层,地上十六层,框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度。 施工单位项目部在施工前,由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书,报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录，图纸、设计变更收发记录,检查和整改复查记录,质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。 240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600),伸入墙内500mm填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后,采取两边对称斜砌填实化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0kN，层面持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。 层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。 项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现,施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接,局部等电位联接排与各连接点使用截面积2.5mm2黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此,监理工程师提岀了整改要求。 问题：
1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中,施工单位应建立的质量管理记录还有哪些?【答案】 1.(1)不妥之处一由项目技术负责人组织编写项目质量计划书。 正确做法应由项目经理组织编写 不妥之处二报请施工单位质量管理部门审批后实施。 正确做法应报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。 (2)质量管理记录还应有施工日记和专项施工记录交底记录上岗培训记录和岗位资格证明。2指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处。并写出正确做法。
2.不妥之处一填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600,伸入墙内500mm。 正确做法柱边应设置间距不大于500m的2φ6钢筋,且应在砌体内锚固长度不小于1000mm。P242 不妥之处二填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7后,釆取两边对称斜砌填实。 正确做法填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。 不妥之处三化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0kN，层面持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。 正确做法根据GB50203-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》9.2.2规定：填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当釆用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢舫无滑移宏观裂损现象持荷2min期间荷载值降低不大于5%。
3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些?P4123.(1)铺贴方法还有冷粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。 (2)铺贴顺序和方向要求还有①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高问上铺贴②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向4.改正卫生间等电位连接中的错误做法。
4.(1)截面积2.5㎡错误,截面积不应小于4mm2； (2)黄色标错误,应采用黄绿色标； (3)单根铜芯导线错误,应采用多股铜芯导线 (4)进行串联连接错误，不得进行串联。（四）背景资料某施工单位通过竞标承建一工程项目,甲乙双方通过协商对工程合同协议书(编号HT-XY-201909001),以及专用合同条款(编号HT-ZY-201909001)和通用合同条款(编号HT-TY-201909001)修改意见达成一致签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定的优先顺序进行解释。 施工合同中包含以下工程价款主要内容： (1)工程中标价为5800万元，暂列金额为580万元，主要材料所占比重为60%； (2)工程预付款为工程造价的20% (3)工程进度款逐月计算； (4)工程质量保修金3%在毎月工程进度款中扣除质保期满后返还。 工程1-5月份完成产值如表4项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算`特殊要求等条款加强重点管理。其中对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、质量要求等内容。 项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求，编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡给劳动力调配带来的困难,和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。 建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改，由设计单位发出设计变更通知，为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下 (1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费85万元； (2)塔吊等机械停窝工台班费5.1万元； (3)索赔工期10天。问题 1.指出合同签订中的不妥之处,写出背景资料中5个合同文件解释的优先顺序。【答案】 1.(1)不妥之处：甲乙双方通过协商修改了合同协议书、专用条款、通用条款签订了施工合同 正确做法（可不写）保持待签合同与招标文件、投标文件的—致性。相关法规规定了合同、招标文件、投标文件的一致性符合法律法规的相关规定否则合同无效且将被责令改正。这种一致性要求包含了合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量要求等实质性内容。 1.(2)五个文件的解释顺序为(递减)合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款。
2.计算工程的预付款、起扣点是多少?分别计算3、4、5月份应付进度款、累计支付进度款是多少?(计算到小点后两位，单位：万元)2.(1)预付款为(5800-580)×20%=1044.00元。 起扣点为5800-1044/60%=4060.00(万元) (2)3月份支付的工程款750×0.97=727.50(万元)。 4月份应当支付的工程款1000×0.97=970.000万元。 5月份累计完成工程的工程款为180+500+750+1000+1400=3830万元未超过起扣点 5月份应当支付的工程款1400×0.97=1358万元 3、4、5三个月累计支付工程款为727.5+970+1358=3055.50万元3.物资采购合同重点管理的条款还有哪些?物资采购合同标的包括的主要内容还有哪些?【答案】 3.(1)物资釆购合同管理重点有标的、数量、包装、运输方式、价格、结算、违约责任、特殊条款。P299 (2)标的是供应合同的主要条款。供应合同的标的主要包括,购销物资的名称(注明牌号商标)、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。
4.施工劳动力计划编制要求还有哪些?劳动力使用不均衡时,还会出现哪些方面的问题?4.（1）劳动力计划的编制要求有P344 ①要保持芳动力均衡使用。 ②要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日,确定生产工人、工程技术人员的数量和比例,以便对现有人员进行调整、组织，以保证现场施工的劳动力到位。 ③要准确计算工程量和施工期限。 （2）劳动力使用不均衡，不仅会给劳动力调配带来困难，还会出现过多、过大的需求高峰期，同时也增加了劳动力的管理成本,还会带来住宿、交通、饮食、工具等方面的问题。
5.办理设计变更的步骤有哪些?施工单位的索赔事项是否成立?并说明理由。
5.(1)提出设计变更,由建设单位、设计单位、施工单位协商,经由设计部门确认,发出相应图纸或说明,并力理签发手续后实放。P319 （2）(1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费85万元；索赔成立，属于建设单位责任。 (2)塔吊等机械停窝工台班费5.1万元；索赔不成立，机械窝工，自有按折旧费算，租赁按租赁费算。 (3)索赔工期10天。索赔成立，属于建设单位，且为关键工作。（五）背景资料某高级住宅工程,建筑面积8000m,由3栋塔楼构成,地下2层(含车库),地上28层,底板厚度800mm,由A施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。 工程开始施工正值冬季,A施工单位项目部编制了冬期施工专项方案,根据当地资源和气候情况对底板混凝土的养护釆用综合蓄热法,对底板混凝土的测温方案和温差控制,温降梯度，及混凝土养护时间提出了控制指标要求。 项目部置顶了项目风险管理制度和应对负面风险的措施。规范了包括风险识别、风险应对等风险管理程序的管理流桯制定了向保险公司投保的风险转移等措施,达到了应对负面风险管理的目的。 施工中,施工员对气割作业人员进行安全作业交底,主要内容有气瓶要防止暴晒气瓶在楼层内滚动时应设置距离不得小于5m,气瓶离明火的距离不得小于8m作业点离易燃物的距离不小于20m；气瓶内的气体要尽量用完,减少浪费。 外墙挤塑板保温层施工中,项目部对保温板的固定、构造节点的处理等内容进行了隐蔽工程验收,保留了相关的记录和图像资料。 工程竣工投入使用一年后，相关部门对该工程进行绿色建筑评价,按照评价体系各类指标评价结果为各类指标的控制项均满足要求，评分项得分均在42分以上,工程绿建筑评价总得分65分，评定为二星级。 问题：
1.冬期施工混凝土养护方法还有哪些?对底板混凝土养护中温差控制、温降梯度、养护时间应提出的控制指标是什么?【答案】 1.(1)混凝土养护还有蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂、加热、负温养护等方法。P199-200 混疑土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/d,养护时间不应少于14d。
2.项目风险管理程序还有哪些?应对负面风险的措施还有哪些？P4292.（1）项目风险管理程序还应包括风险评估,风险监控。 项目管理机构应采取下列措施应对负面风险风险规避；风险减轻,风险自留。
3.指出施工员安全作业交底中的不妥之处,并写出正确做法。
3.不妥之处(1)氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于5m （2）气瓶离明火的距离不得小于8m （3）作业点离易燃物的距离不小于20m （4）气瓶内的气体应尽量用完，减少浪费 正确做法(1)乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于2m,使用吋距离不得小于5m； （2）气瓶离明火的距离至少10m （3）作业业点离易燃物的距离不小于30m （4）气瓶内的气体不能用尽，留有剩余压力或重量。
4.墙体节能工程隐蔽工程验收的部位或内容还有哪些?P4374.（1）保温层附着的基层及其表面处理； （2）锚固件； （3）增强网铺设； （4）墙体热桥部位处理； （5）预置保温板或预制保温墙板的板缝 （6）现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面 （7）被封闭的保温材料厚度 （8）保温隔热砌块填充墙。
5.绿色建筑运行评价指标体系中的指标共有几类?不参与设计评价的指标有哪些?绿色建筑评价各等级的评价总得分标准是多少?5.(1)绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理7类指标组成 （2）设计评价时,不对施工管理和运营管理2类指标进行评价 （3）绿色建筑等级为一星级、二星级、三星级时,分别对应的总得分为50分、60分、80分。
1.施工文件优先顺序口诀写法如下所示。
2.合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；
②中标通知书；
③投标书及其附件；
④本合同专用条款；
⑤本合同通用条款；
⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书；⑩合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
篇二：建设工程施工合同文件解释顺序
《建设工程施工合同（示范文本）》2. 合同文件解释顺序
合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1) 本合同协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 投标书及其附件；
(4) 本合同专用条款；
(5) 本合同通用条款；
(6) 标准、规范及有关技术文件；
(7) 图纸；
(8) 工程量清单；
(9) 工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
篇三：施工合同文件的优先解释顺序
施工合同文件的优先解释顺序
天津泽惠律师事务所执业律师：李洋、李永刚
示范文本《合同协议书》中，第六条、“合同文件构成”记载如下：本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
示范文本《通用条款》中，第十五六条、“ 合同文件的优先顺序”记载如下：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
此无下文。
篇四：施工合同文件的解释顺序
建设工程施工合同（示范文本）通用条款
2、合同文件及解释顺序
合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
说明：示范文本关于洽商、变更等书面协议或文件的隶属关系没有说清楚，应该写清楚“合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变
更等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分。”
若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准。
篇五：建设工程合同解释顺序
篇一：合同解释顺序
摘自造价工程师考试中的《案例分析》
第四节 合同
《建设工程施工合同示范文本》中合同组成文件及解释顺序。合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成建设工程施工合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 以上是关于组成合同的文件及优先解释顺序的约定。按照《合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。因此，工程发包人承包人就工程施工依法设立、变更、终止民事权利义务关系的所有协议都是合同文件的组成部分，对双方都具有法律约束力。除构成合同文本的协议书、通用条款、专用条款三部分外，这里给出了组成合同的其他文件。对于招标工程，中标通知书、投标书及其附件是双方签订合同的主要依据，自然是合同文件的组成部分。其他如标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等也是工程施工中所必不可少的。双方在合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议是对合同的补充，也是合同文件的组成部分。 组成合同的文件是相互补充说明的，当出现不一致时，应按照本款给出的优先顺序进行解释。此优先顺序是参照国际咨询工程师联合会(fidic)制定的土木工程施工合同条件确定的。双方可以在专用条款中对组成合同的文件进行补充，也可以对解释的优先顺序进行调整，但不得违反有关法律的规定。篇二：建设工程施工合同文件解释顺序
《建设工程施工合同（示范文本）》2. 合同文件解释顺序
合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1) 本合同协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 投标书及其附件；
(4) 本合同专用条款；
(5) 本合同通用条款；
(6) 标准、规范及有关技术文件；
(7) 图纸；
(8) 工程量清单；
(9) 工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。篇三：建筑工程合同文件的优先解释顺序
合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；
②中标通知书；
③投标书及其附件；
④本合同专用条款；
⑤本合同通用条款；
⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书；⑩合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
篇六：对施工合同文件的组成及解释顺序的说明
1、施工合同协议书（双方有关工程的视为施工合同协议书的组成部分。）
2、中标通知书
3、投标书及附件
4、施工合同专用条款
5、施工合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
关于以上解释的说明：
1、上述合同文件应能够互相解释、互相说明。
2、当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。
3、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，按照合同争议的解决方式处理。
4、在不违反法律、行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同。此变更的协议或文件，效力高于 其他合同文件，签署在后的协议或文件高于在先的。
5、招标文件其实应是最高的，不响应招标文件早就是废标了。所以招标文件不在“施工合同”的解释顺序里，但可以在施工合同中约定招标文件为合同的组成部分。
以下是律师对“施工合同解释顺序”的法律解释：
《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了组成合同的文件内容和优先解释顺序，承发包双方也可以在专用条款对合同文件组成和优先解释顺序进行调整或增减。该条款确定总的原则是：以顺序在先的文件约定或规定为准，解释顺序在后的相关条款无效。争议解决过程中，当合同文件内容含糊不清或不相一致时，工程师、仲裁员、法官会依据该款约定对适用文件优先性做出判断。
承包人在约定合同文件组成和解释顺序时应参照《建设工程施工合同》通用条款第2条规定，同时应注意以下几个问题：
一、合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件的解释顺序。 《建设工程施工合同》通用条款第2条列明了9项文件后，注明“合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分”，但对其解释顺序并没有明确，因此合同承发包双方应当在专属条款中给与明确。因其形成时间在后，更能反映双方履行合同的权利义务关系，因此建议将其放在上述列明文件的首位。
另一个冲突表现在分包协议中的条款与工程主合同（协议）有一些规定上的不同，如果在分包协议中注明“优先性条款”，则该条款将高于与之矛盾的主合同条款优先适用。
二、招标文件是否成为合同组成部分？
实践中一些合同，承发包双方在专属条款中将招标文件约定为合同组成文件。应该来说，将招标文件约定为合同组成文件符合《建设工程施工合同》通用条款第2条规定，同时也不违反法律的强制性规定，不应该产生争议。况且每个工程有其特殊性，不能一概而论，对其加以限制。
招标文件之所以很少被当作合同组成文件，有两点理由：
一是理论界将它视为“要约邀请”，属于发包人单方意思表示，只有要约和承诺才可以算作合同内容，这种解释明显不能成立，只要要约邀请符合一定的条件，就可以构成合同的内容。
二是投标文件是对招标文件实质性响应，反映了双方合意，既然投标文件作为合同组成文件，没有必要将招标文件列入。但由于招标文件部分内容反映发包人行为的合法与否，且其中很多程序性内容不能全部体现在投标文件和合同中，承包人从保护自身合法权益角度，将招标文件作为证据约定在合同中也无可厚非，相反发包人也可以从这个角度理解。
鉴于上述分析，笔者认为招标文件可以成为合同组成部分由承发包双方在合同中约定。
三、由谁对合同组成文件解释？
《建设工程施工合同》通用条款第条规定了解释主体问题。在没有特别约定时监理工程师根据条有权解释，但其解释不是最终的。那么，合同双方如果约定对合同文件组成及适用顺序争议由监理工程师做最终解释，其效力如何？
首先：这种约定是双方真实的意思表示，应当得到双方自觉遵守。
二是：如果因该问题出现争议，此约定会阻碍仲裁行为，任何一方不能请求仲裁机构解决，即使合同专用条款条约定争议由某仲裁机构 解决。
三是：不能对抗诉讼行为，但并不代表诉讼结果不支持监理工程师的意见。
篇七：合同的文件及优先解释顺序
别总拿经验来说事 (XX-04-06 0835)
分享到： 2
分类：休闲类
打开造价的站，总是看到一些无助的感叹：“要找师傅。”“刚到现场，高手们提些建议。”等等言词，按理说一个本科甚至研究生毕业的人到现场首先应该立志如何当好学术带头人才对，怎么现在却象小学生一样到处拜师，真的就是经验不足才导致刚出校门的人有这样的想法吗？下面分析一
1、 专用造价名词理解不了：如甲供材、材料暂估价、暂定金额、暂估专项工程，这些都是清单规范上出现的名词，三本生也应该在校学习过这些理论，这些名词在各阶段操作有严格的程序，不会因工程项目、地点、区域不同而发生程序变化，在实际中不会运用是语文没学好还是造价没学好，反正不应该说经验不足。
2、 合同条款理解不了：不知道造价管理专业有没有经济法、合同法之类的法学课，就算没有，象工程类的合同范本是1992年就实施了，里面的条款一天讲一条一学期也学完了，如招标文件条款与合同条款有抵触，以哪个为准？合同范本里合同文件及解释顺序在合同协议书里就写得清清楚楚：除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标书及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）工程量清单
（9）工程报价单或预算书
就算
温馨提示：
